Извещение о проведении конкурса

    
    1. Форма торгов: открытый конкурс
    
    2. Государственный заказчик: Федеральное дорожное агентство
    
    место нахождения: г.Москва
    
    почтовый адрес 129085 г.Москва, ул.Бочкова, д.4
    
    телефон/факс (495) 687-88-73 / (495) 687-14-62
    
    E-mail [email protected]
    
    3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет Российской Федерации.
    
    4. Предмет государственного контракта: выполнение работ по представлению специализированной гидрометеорологической информации в 2006 году.
    
    5. Место выполнения работ: г.Москва
    
    Условия выполнения работ: в соответствии с конкурсной документацией
    
    Сроки выполнения работ: работы должны быть выполнены в срок с 01.07.2006 по 31.12.2006.
    
    6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата осуществляется за фактические выполненные работы в соответствии с порядком, изложенным в проекте государственного контракта на выполнение работ.
    
    7. Начальная цена контракта составляет: 3800 (тыс.рублей)
    
    8. Преференции - ОИ - 0%, УИС - 0%
    
    9. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
    
    1) конкурсная документация размещена в форме электронного документа на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в разделе услуги.
    
    2) конкурсная документация предоставляется в письменной форме в двухдневный срок со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица бесплатно.
    
    3) конкурсная документация может быть получена по адресу: 129085 г.Москва, ул.Бочкова, д.4, 4-й этаж, ком.418 по рабочим дням с 9.00 до 16.00.
    
    10. Место, порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе:
    
    Заявки принимаются в письменной форме на бумажном носителе по адресу государственного заказчика по рабочим дням с 9.00 до 16.00.
    
    11. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
    
    1) качество работ;
    
    2) сроки выполнения работ;
    
    3) цена государственного контракта (с учетом всех предусмотренных действующим законодательством налогов и обязательных платежей)
    

    
    13. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса:
    
    1) рассмотрение заявок будет осуществляться конкурсной комиссией по адресу государственного заказчика в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
    
    2) подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу государственного заказчика в десятидневный срок с даты завершения рассмотрения конкурсных заявок.
    
    14. Размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения:
    
    Размер обеспечения конкурсной заявки составляет 500 рублей. Указанная сумма должна быть перечислена на банковский счет государственного заказчика: Федеральное дорожное агентство ИНН 7717509757 КПП 771701001 ОКПО 00083546 ОКОПФ 81 УФК по г.Москве расчетный счет 40302810800001000079 в отделении N 1 Московского ГТУ Банка России БИК 044583001 лицевой счет 05108001080 до момента подачи заявки на участие в конкурсе.
    
    15. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления:
    
    1) Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт:
    
    банковской гарантии в размере 1% от цены государственного контракта;
    
    страхования ответственности по контракту на сумму равную 10% от цены государственного контракта;
    
    передачи заказчику в залог денежных средств в размере 30% от цены государственного контракта.
    
    Участником конкурса самостоятельно определяется способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных.
    
    2) Обеспечение исполнения государственного контракта должно быть предоставлено в течение 5 дней с момента передачи участнику конкурса проекта указанного контракта в соответствии с частью 10 статьи 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
    
    

Конкурсная документация

    
Конкурсное предложение

    
    Предмет конкурса: право заключения государственного контракта на выполнение работ по представлению специализированной гидрометеорологической информации.
    
    1. Стоимость работ и условия финансирования:
    

    
    1.2. Величина расценок на работы, выполняемые Подрядчиком в текущем году, установленная Участником в Расчете стоимости работ по Контракту является твердой (фиксированной) и изменению не подлежит.
    
    1.3. Стоимость и оплата работ по Контракту осуществляется на основании фактически выполненных объемов работ по фиксированным единичным расценкам.
    
    2. Сроки выполнения работ по Контракту:
    
    2.1. Срок выполнения работ:
    
    - начало работ - 01.07.2006.
    
    - окончание работ - 31.12.2006.
    
    2.2. Общая продолжительность выполнения работ - восемь календарных месяцев.
    
    3. Обеспечение качества выполняемых работ:
    
    В соответствии с требованиями, изложенными в проекте государственного контракта.
    
    4. Согласен со штрафными санкциями, предусмотренными проектом государственного контракта, содержащимся в Конкурсной документации.
    

    
    
1. Общие сведения

    
    1.1. Краткие сведения
    
    Вид работ - представление специализированной гидрометеорологической информации.
    
    Характеристики работ изложены в проекте государственного контракта.
    
    1.2. Сроки выполнения работ:
    
    Дата начала работ - 01.07.2006.
    
    Дата окончания работ - 31.12.2006.
    
    1.3. Виды и объемы работ
    
    Участник размещения заказа при составлении Конкурсной заявки не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий Конкурсной документации.
    
    Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 5% такого в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему дополнительных работ или объему не требуемой части работ, но не более чем на 5% такой цены.
    
    1.4. Источник финансирования - федеральный бюджет.
    
    

2. Требования к участникам размещения заказа

    
    2.1. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:
    
    1) соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом торгов;
    
    2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
    
    3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
    
    4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
    
    5) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
    
    6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
    
    2.2. Участник размещения заказа подтверждает письмом за подписью руководителя, заверенной печатью организации, о соответствии требованиям, указанным в п.2.1.
    
    Руководитель организации несет юридическую ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений по вышеперечисленным пунктам.
    
    Заказчик вправе осуществить проверку соответствия участников размещения заказа требованиям, указанным в п.2.1.
    
    Участник должен представить в составе Конкурсной заявки почтовые адреса:
    
    - налоговой инспекции;
    
    - службы судебных приставов.
    
    

3. Порядок предоставления, разъяснения положений и
внесения изменений в конкурсную документацию

    
    3.1. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме в двухдневный срок со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица - бесплатно.
    
    3.2. Конкурсная документация может быть получена по адресу: 129085, г.Москва, ул.Бочкова, д.4, 4-й этаж, ком.418 по рабочим дням с 9.00 до 16.00. Контактный телефон/факс: (495) 687-88-73 / (495) 687-14-62.
    
    3.3. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или по факсу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
    
    Информация о таком ответе, но без ссылки на источник, направляется всем лицам, получившим Конкурсную документацию и размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
    
    3.4. Заказчик вправе внести изменения в Конкурсную документацию. Изменения в Конкурсную документацию размещаются заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются в письменной форме или по факсу всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
    
    

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    
    4.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса.
    
    4.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы:
    
    4.2.1. Наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (по форме приложения 1 к конкурсной документации и заверенная копия Устава).
    
    4.2.2. Нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра юридических лиц.
    
    4.2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность).
    
    4.2.4. Копию лицензии на право производства работ, выставленных на конкурс.
    
    4.2.5. Письмо за подписью руководителя, заверенной печатью организации, о соответствии требованиям, указанным в п.2.1. Конкурсной документации.
    
    4.2.6. Приложения:
    
    - письмо-заявка (приложение 1);
    
    - стоимость выполнения работ (приложение 2);
    
    - структура организации (приложение 3);
    
    - финансовые возможности (приложение 4);
    
    - кадровые возможности (приложение 5);
    
    - ресурсы: оборудование (приложение 6);
    
    - конкретный опыт работы (приложение 7);
    
    4.3. Техническая часть Конкурсной заявки должна содержать:
    
    4.3.1. Конкурсное предложение.
    
    4.3.2. Ведомость объемов и стоимости работ по Контракту.
    
    В этот раздел включается Ведомость объемов работ с указанием видов работ и соответствующих им расценок.
    
    4.3.3. Пояснительная записка, включающая в себя следующую информацию:
    
    - сведения о привлекаемых субподрядных организациях с указанием видов и объемов работ;
    
    - предложения к проекту контракта;
    
    - информация о выполнении Участником размещения заказа аналогичных по объемам и видам работ по текущим и выполненным контрактам, с предоставлением сведений, дающих Конкурсной комиссии возможность запрашивать подтверждение.
    
    

5. Порядок предоставления обеспечения конкурсной заявки

    
    Размер обеспечения конкурсной заявки составляет 500 рублей. Указанная сумма должна быть перечислена на банковский счет государственного заказчика: Федеральное дорожное агентство ИНН 7717509757 КПП 771701001 ОКПО 00083546 ОКОПФ 81 УФК по г.Москве расчетный счет 40302810800001000079 в отделении N 1 Московского ГТУ Банка России БИК 044583001 лицевой счет 05108001080 до момента подачи заявки на участие в конкурсе.
    
    

6. Порядок формирования цены контракта

    
    6.1. Условия государственного контракта распространяются на весь объем работ предусмотренный проектом контракта.
    
    Величина расценок на работы, выполняемые Подрядчиком в текущем году, установленная Участником в Расчете стоимости работ по Контракту является твердой (фиксированной) и изменению не подлежит.
    
    Участник размещения заказа указывает расценки по всем позициям работ, предусмотренных проектом контракта.
    
    Виды работ, по которым цены и расценки не указаны, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения.
    
    6.2. Стоимость выполнения работ по контракту (валюта) - российский рубль.
    
    

7. Оформление Конкурсной заявки

    
    7.1. Заявка (все документы, имеющие к ней отношение), должны быть составлены на русском языке.
    
    Все документы Конкурсной заявки должны быть сброшюрованы, скреплены печатью и подписью руководителя Участника с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц. Страницы должны иметь сквозную нумерацию.
    
    Все документы Заявки должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия, скреплены печатью, кроме нотариально заверенной выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Оригиналы документов подаются в напечатанном виде со всеми необходимыми подписями и печатями. Вместо оригиналов устава, учредительных документов и лицензий допускается представлять их копии, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица Участника размещения заказа. В качестве копий документов допускается использование ксерокопий и копий, заверенных подписью и печатью уполномоченного лица Участника размещения заказа. При этом заказчик оставляет за собой право проверить достоверность представленных материалов.
    
    При оформлении заявки участникам размещения заказа рекомендуется использовать формы 1-7 согласно приложения 1 к настоящей конкурсной документации.
    
    7.2. Участник размещения заказа запечатывает Заявку в конверт или пакеты (далее - "конверт"). Конверт запечатывается во внешний конверт.
    
    На внешнем конверте должно быть указано:
    
    - адрес заказчика;
    
    - наименование конкурса.
    
    Если конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, заказчик обязан отказать в приеме такого конверта.
    
    Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Официальные представители Участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.
    
    Срок поступления Заявки определяется по дате и времени её регистрации.
    
    

8. Прием и регистрация Конкурсных заявок

    
    8.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируются заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
    
    

9. Изменения в Конкурсных заявках и их отзыв

    
    9.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (указать время и дату).
    
    Изменение в Конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделами 7 и 8 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом "ИЗМЕНЕНИЕ".
    
    9.2. Уведомление об отзыве Конкурсной заявки является основанием для незамедлительного возвращения Участнику нераспечатанной Конкурсной заявки.
    
    Регистрация изменений, уведомлений об отзыве Конкурсной заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки.
    
    

10. Порядок вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе

    
    Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
    
    10.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили заказчику до момента вскрытия заявок на участие в конкурсе.
    
    10.3. При вскрытии конвертов с заявками объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками следующая информация:
    
    - наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
    
    - наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
    
    - условия исполнения государственного контракта.
    
    10.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими заявок. При этом не допускается изменение заявки. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
    
    10.5. Конверты с заявками, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками, считаются опоздавшими. Такие конверты вскрываются, и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.
    
    

11. Порядок рассмотрения Конкурсных заявок

    
    11.1. Конкурсная комиссия в десятидневный срок рассматривает заявки на их соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе прописанных в разделе 2.
    
    11.2. При рассмотрении заявок Конкурсной комиссией не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе Участники размещения заказа в случае:
    
    - непредставления документов, определенных Конкурсной документацией;
    
    - неправильного оформления определенных Конкурсной документацией документов;
    
    - наличия в представленных документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа;
    
    - несоответствие требованиям, установленным п.2.1 раздела 2 настоящей Конкурсной документации;
    
    - несоответствие заявки на участие в конкурсе другим требованиям Конкурсной документации.
    
    11.3. Заказчик на этапе рассмотрения вправе запросить у соответствующих органов сведения:
    
    - о проведении ликвидации участника размещения заказа;
    
    - о проведении в отношении участника процедуры банкротства;
    
    - о приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;
    
    - о наличии задолженностей участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
    
    11.4. На основании результатов рассмотрения представленных заявок Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок. Участникам размещения заказа, признанным участниками конкурса и участникам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях.
    
    

12. Оценка и сопоставление Конкурсных заявок

    
    12.1. Конкурсная комиссия оценивает и сравнивает Заявки, поданные участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
    
    12.2. Оценка осуществляется по совокупности критериев:
    
    - качество работ;
    
    - сроки выполнения работ;
    
    - цена государственного контракта (с учетом всех предусмотренных действующим законодательством налогов и обязательных платежей).
    
    12.2.1. Оценка качественных характеристик выполнения работ:
    
    - степень достоверности прогнозируемой информации должна составлять не менее - 85% в режиме "Шторм", 75% - краткосрочных прогнозов, 65% - долгосрочных прогнозов;
    
    - материально-техническое обеспечение;
    
    - технический уровень средств производства, которые будут использоваться подрядчиком при исполнении контракта;
    
    - уровень подготовки исполнителей работ.
    
    12.2.2. Сроки выполнения работ:
    
    - начало работ;
    
    - окончание работ;
    
    - общая продолжительность работ в календарных месяцах.
    
    12.2.3. Цена государственного контракта:
    
    - цена государственного контракта с учетом всех предусмотренных действующим законодательством налогов и обязательных платежей (в российских рублях);
    
    - условия платежей, в том числе предлагаемая отсрочка платежей.
    
    12.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта будет присвоен порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
    
    Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.
    
    12.4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.
    
    

13. Заключение государственного контракта по
результатам проведения конкурса.

    
    13.1. В трехдневный срок со дня подписания протокола Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
    
    13.2. Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт:
    
    банковской гарантии в размере 1% от цены государственного контракта;
    
    страхования ответственности по контракту на сумму равную 10% от цены государственного контракта;
    
    передачи заказчику в залог денежных средств в размере 30% от цены государственного контракта.
    
    Участником конкурса самостоятельно определяется способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных.
    
    13.3. Обеспечение исполнения государственного контракта должно быть предоставлено в течение 5 дней с момента передачи участнику конкурса проекта указанного контракта в соответствии с частью 10 статьи 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
    
    13.4. В случае, если победитель конкурса в течение 10 дней с момента получения проекта контракта не представит Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение контракта, он признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
    
    13.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке номер два и в конкурсной документации заказчика.
    

Приложение 1
к конкурсной документации  

    
    
Рекомендуемые формы заполнения заявки

    
    
Форма - 1  

    Руководитель организации - Участника торгов
    

    
    
Письмо - заявка.

Уважаемые господа!

    
    К письму - заявке, в соответствии с требованиями конкурсной документации, прилагаются следующие данные:
    
    - юридический статус подрядчика;
    
    - основное место деятельности;
    
    - место регистрации в качестве юридического лица;
    
    - стоимость выполнения работ;
    
    - технические возможности по оборудованию;
    
    - финансовые возможности;
    
    - компетентность и квалификация сотрудников, и т.д.
    
    Вашей организации или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с данной Заявкой, обращаться за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Письмо-заявка служит также разрешением уполномоченному представителю, на которого содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции подрядчика.
    
    Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:
    

    
    Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения в должным образом заполненной Заявке являются полными, точными и верными во всех деталях.
    
    Мы гарантируем выполнение работ по представлению специализированной гидрометеорологической информации согласно требованям проекта государственного контракта.
    
    Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в течение 20 дней начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.
    
    До подготовки и оформления официального контракта настоящая конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Контракта будут исполнять роль обязательного контракта между нами.
    
    Мы понимаем, что Вы не обязаны признать победившей конкурсную заявку с наименьшей учетной стоимостью или вообще какую-либо заявку, полученную Вами.
    

    
Форма - 2  

    
    
СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    
    Стоимость выполнения работ по представлению специализированной гидрометеорологической информации в соответствии с перечнем и объемами работ, предусмотренными проектом государственного контракта составляет:
    
    руб.
    

    
    
Форма - 3  

    
    
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ТОРГОВ

    
    
Форма - 4  

    
    
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

    
    Подрядчики должны представить сведения о финансовом состоянии. Данную форму заполняют все подрядчики. При необходимости на отдельных страницах представляется полная банковская информация. На основе существующих обязательств производится прогноз оценки активов и пассивов, выраженной в тыс. рублей, на следующие два года.
    

    
    
Форма - 5  

    
КАДРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

    
    
Форма - 6  

    
    
РЕСУРСЫ: ОБОРУДОВАНИЕ
(общие сведения)

    
    
Форма - 7  

    
    
КОНКРЕТНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ

    
Приложение 2
к конкурсной документации  

    
Проект

    
    
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

    
    
1. Предмет Контракта

    
    1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Исполнитель оказывает услуги по подготовке и предоставлению Заказчику специализированной гидрометеорологической информации, а Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящим Контрактом.
    
    1.2. Состав информации, порядок, формы и сроки ее предоставления устанавливаются в Приложениях 1-7 к настоящему Контракту, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
    
    1.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по подготовке и передаче информации в порядке, установленном настоящим Контрактом.
    
    1.4. Обязательства по настоящему государственному контракту должны быть обеспечены за счет средств подрядчика в соответствии с конкурсной документацией.
    
    Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет подрядчик.
    
    

2. Период обслуживания

    
    2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по настоящему Контракту с 1 июня 2006 года по 31 декабря 2006 года.
    
    2.2. Срок, установленный пунктом 2.1 настоящего Контракта, состоит из нескольких периодов обслуживания. Услуги Исполнителя и оплата Заказчика осуществляются по каждому из этих периодов.
    
    Период обслуживания по настоящему Контракту составляет один месяц.
    
    

3. Стоимость услуг по Контракту и порядок их оплаты

    
    3.2. Источник финансирования - федеральный бюджет на 2006 год, раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 08 "Транспорт", целевая статья 1000102, подпрограмма "Автомобильные дороги", вид расходов 365 "Приобретение услуг", предметная статья 226 "Прочие услуги".
    
    3.3. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Контракту за периоды обслуживания производится Заказчиком в следующем порядке:
    
    3.3.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания каждого периода обслуживания Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки и счет на оплату оказанных услуг за текущий период. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан подписать и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки.
    
    3.3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения счета Исполнителя путем перечисления денежных средств за соответствующий период обслуживания на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.
    
    

4. Ответственность сторон

    
    4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
    
    4.2. Исполнитель несет ответственность за достоверность и своевременность передачи Заказчику гидрометеорологической информации.
    
    Достоверность прогнозируемой информации должна составлять не менее: 85% - информации в режиме "ШТОРМ"; 75% - краткосрочных прогнозов, 65% - долгосрочных прогнозов. При несоблюдении данного условия с Исполнителя удерживается 0,5% от суммы месячной оплаты за каждый процент недостоверной информации, но не более 20%.
    
    Достоверность информации (оправдываемость прогнозов) определяется по методикам, определенным Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
    
    4.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий Контракта при форс-мажорных обстоятельствах, в том числе вызванных изменением действующих правовых норм, регулирующих вопросы, связанные с реализацией настоящего Контракта.
    
    

5. Порядок сдачи, приема и использования информации

    
    5.1. Исполнитель передает Заказчику специализированную гидрометеорологическую информацию в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Контракту.
    
    5.2. Заказчик использует получаемую информацию для принятия решений в рамках управления дорожным хозяйством и не вправе передавать ее за плату или безвозмездно третьим лицам.
    
    

6. Прекращение действия Контракта

    
    6.1. Настоящий Контракт прекращает свое действие по истечении срока, установленного пунктом 2.1 настоящего Контракта.
    
    6.2. Каждая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 (один) месяц. Оплата в этом случае производится пропорционально оказанным услугам.
    
    6.3. Прекращение Министерством финансов Российской Федерации бюджетного финансирования или изменения порядка финансирования, влияющего на оплату услуг Исполнителя, может являться основанием для расторжения настоящего контракта.
    
    

7. Прочие условия

    
    7.1. Настоящий Контракт подписан на указанную в нем дату.
    
    7.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
    
    7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
    
    7.4. Возникающие разногласия Стороны решают путем переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    
    7.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
    
    

8. Адреса, подписи и реквизиты Сторон

    
    8.1. Заказчик: Федеральное дорожное агентство
    
    ИНН 7717509757
    
    Юридический адрес: 129085, г.Москва, ул.Бочкова, д.4
    
    8.2. Исполнитель:
    

    Приложение 1
    к Контракту N _____________

    
    
ПЕРЕЧЕНЬ
видов представляемой гидрометеорологической информации,
периодичность и способы передачи

    
    Примечания: 1.Термины, указанные в п.1.6, соответствуют Эквивалентам скорости ветра:
    

    
    2. Передача информации по электронной почте осуществляется по адресам:, [email protected], cou@,fad.ru, [email protected].
    
    3. При отказе электронной почты информация по разделам 1-3 и п.4.6. передается по факсу 686-4801, 687-1462. Телефон для подтверждения прохождения факса 687-8080
    

Приложение 2

    к Контракту N ___________

    
    
ФОРМА
представления специализированной
информации в режиме "шторм"

    
    
Таблица 1  

    
    
ПРОГНОЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПОГОДЫ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

    
    
Таблица 2